Помогли оспорить 6 365 130 рублей убытков и неустойки за отклонение от сроков сдачи объекта по договору подряда.
Что произошло. Наш клиент выполнял для заказчика строительно-монтажные работы на железнодорожных путях необщего пользования. Сроки окончания строительства постоянно сдвигались из-за изменений в проектной документации и не предоставлении заказчиком разрешительной документации на проведение части работ. Заказчик посчитал, что в нарушение сроков выполнения работ виноват клиент и направил досудебную претензию с требованием возместить убытки и с уведомлением о расторжении договора подряда.
В чем проблема. Работы не выполнены в полном объеме, были отставания от графика производства работ. Заказчик воспользовался правом на расторжение договора и начислил неустойку.
Что сделали. Изучили контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Далее, запросили документы и собрали доказательства, подтверждающие отсутствие вины клиента. Сформировали правовую позицию и подготовили отзыв на исковое заявление.
Что решил суд. Суд не установил наличие вины нашего клиента в нарушении условий договора. В удовлетворении требований о взыскании убытков отказано в полном объеме. Суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение первого суда.
Если вам нужна помощь в оспаривании долга по договору строительно-монтажных работ, помощь арбитражного юриста в спорах по договору СМР, напишите нам на info.nov@mail.ru, в Телеграмм :https://t.me/OlegNovozhilov или звоните: +74951425826. Совместно с вами мы разработаем план по защите ваших интересов. У нас большой опыт судебной практики.
Ознакомиться с кейсами можно тут: https://novozhilovgroup.ru/case/
